某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不计入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图5-23所示（时间单位：月）。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班，其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下，就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前，发现该设备的部分部件损坏，调换损坏的部件使工作I的持续时间延长1个月，发生费用1.6万元。对此，建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。事件4：工作K开始之前，建设单位又提出工程变更，致使该工作提前2个月完成，因此，建设单位提出要将原合同工期缩短2个月，项目监理机构认为不妥。

[案例分析题] 某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元/台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位：月)。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没

[案例分析题] 某实行监理的工程，施工合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》，合同约定，吊装机械闲置补偿费600元／台班，单独计算，不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-7所示（时间单位：月）。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后，建设单位提出工程变更，致使工作E的持续时间延长2个月，吊装机械闲置30台班。事件2：工作G开始后，受当地百年一遇洪水影响，该工作停工1个月，吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。事件3：工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位

[多选题]《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201由()组成。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及其附件D.通用合同条款E.专用合同条款

[多选题] 按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）规定，工程变更价款的方法是（）。A .合同中只有类似变更工程价格，可以参照类似价格B .合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格C .按照合同订立时合同履行地的价格D . D.合同中没有适用或类似变更工程价格，由承包人提出变更报告，经工程师确认E .承包人不同意确认价格，可将争议按照约定诉讼或仲裁

[单选题]《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201规定（　）。A.索赔意向通知仅表明索赔意向，但不涉及索赔金额B.索赔意向通知不仅表明索赔意向，

[单选题]《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201规定（）。A.索赔意向通知仅表明索赔意向，但不涉及索赔金额B.索赔意向通知不仅表明索赔意向，并

[多选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同示范文本由（）组成。A.通用合同条款B.合同协议书C.标准和技术规范D.专用合同

[单选题]按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)规定，在实行监理的工程施工中，合同内没有使用或类似于变更工程的价格，由()批准后执行。A . 业主提出适当的变更价格，经上级主管部门B . 监理工程师提出适当的变更价格，经业主C . 设计工程师提出适当的变更价格，经监理工程师D . 承包人提出适当的变更价格，经监理工程师

[问答题] 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同（示范文本）》GF―2013―0201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。施

[单选题]根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是（）。A . 通用合同条款B . 中标通知书C . 投标函及其附件D . 技术标准和要求