[案例分析题]

2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设丁程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划巳获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3。,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3。,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件:

事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个下日。

事件二:施工中,遇到软七层,监理工程师6月15日下发停工指令,进行地质复查,配合用工15个工日。

事件三:6月19日接到监理工程师于6月20日复工令,同时提出基坑开挖深度加深的设计变更,由此导致土方开挖量增加900m3

事件四:6月20日?6月22日,因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。

事件五:6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路,6月24日恢复挖掘工作,最终基坑于6月30日挖坑完毕。

针对上述五个事件,乙方向甲方均提出工期和费用索赔。

【问题】

参考答案与解析:

相关试题

2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程

[问答题] 2011年5月20日,某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示:土方工程采用租赁的1台挖掘机施工(租赁台班为450元)。甲、乙双方合同约定6月11日开工,6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件:事件一:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日。事件二:施工中,遇到软土层,监理工程师

  • 查看答案
  • 某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工

    [试题]某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件: 1.因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日; 2.基坑开挖后,因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复 查,配合用工1个工日; 3.5月19日接到监

  • 查看答案
  • 某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2

    [试题]某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂家(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m2,综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件: (1)因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工l0个工日; (

  • 查看答案
  • 宏大开发商正在合法建造一栋房屋。2014年5月20日,王某与宏大开发商签订了房屋

    [多选题] 宏大开发商正在合法建造一栋房屋。2014年5月20日,王某与宏大开发商签订了房屋买卖合同。7月1日,王某为保障将来实现物权,按照约定向登记机构申请了预告登记。2014年9月15日该房屋建造完工。根据物权法的规定,下列表述中,正确的有()。A . 宏大开发商与王某之间的买卖合同有效B . 2014年7月1日,王某取得房屋所有权C . 预告登记期间,未经王某同意,宏大开发商不得处分该房屋D . 宏大开发商与王某应在2014年12月15日之前办理房屋所有权转让登记,否则预告登记失效

  • 查看答案
  • 案例一背景资料:某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同,

    [试题]案例一背景资料:某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同,合同总价为800万元,工期为4个月。承包合同规定:(1)主要材料及构配件金额占合同总价的%;(2)预付备料款额度为合同总价的士%,工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式连续收回;(3)工程保修金为合同总价的3%,甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留;(4)除设计变更和其它不可抗力因素外,合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表:某工程

  • 查看答案
  • 某开发商与建筑公司达成延期付款协议,协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性

    [多选题] 某开发商与建筑公司达成延期付款协议,协议约定开发商最迟于2012年5月1日一次性支付全部款项,后开发商未付款,在建筑公司一再催促下,开发商在2012年8月1日仅支付了部分款项,关于建筑公司剩余工程款的诉讼时效说法正确的是()。A .诉讼时效自2012年5月2日起算B .诉讼时效自2012年8月2日起算C .诉讼时效期间为2年,适用于中止和中断D . D.如建筑公司提起诉讼,则时效从法院立案之日起中断E .如建筑公司签订债权转让,则时效从签订转让协议之日起算

  • 查看答案
  • 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合

    [案例分析题] 某开发商通过公开招标与某建筑集团公司二公司签订了一份建筑安装工程项目施工总承包合同。承包范围为土建工程和安装工程,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签定日期为4月10日,双方约定5月10日开工,11月30日竣工。合同中规定:①主要材料及构件金额占合同总价的65%;②预付备料款为合同总价的25%,于4月25日前拨付给承包商,工程预付款应从未施工工程尚需主要材料及构配件的价值相当于预付备料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回;③工程保修金为合同总价的5%,业主从每月承包商取得的工程

  • 查看答案
  • 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙

    [案例分析题] 某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成该工程1周,甲方奖励乙方10万元,若乙方延误总工期1周,则扣除乙方工程款10万元。合同中约定:施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度计划达成一致,如下图所示:在施工过程中发生如下事件:事件一:A工作为土方开挖工程,原合同土方量为400m3。,因设计变更实际土方量为450m3。(原定单价为75元/m3。)事件二:B工作为基底换填,施工中乙方为保证施工质量,

  • 查看答案
  • 某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间,该承包商与开发商签订了房屋买卖合同

    [单选题]某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间,该承包商与开发商签订了房屋买卖合同,购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。A . 使用权B . 所有权C . 持有权D . 留置权

  • 查看答案
  • 某机电安装工程项目,某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000

    [案例分析题] 某机电安装工程项目,某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建3000平方米工业厂房(带底下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见,合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风大雨大雪地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之内起28d内予以确认,工程师无不正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方

  • 查看答案