背景资料:
某高速公路项目,施工合同采用国内招标文件范本,合同规定发生索赔事件时,承包商应在该索赔事件发生的21d之内将其索赔意向书提交监理工程师,业主委托监理单位进行施工监理。该工程在施工过程中,发生如下索赔事件:
(1)在进行K2+000~K3+090段路基施工时,因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师于2003年8月20日下达了暂停施工指令,共停工15d。其中连续10天出现了低于工程所在地雨季平均降水量的雨天和连续5天出现了50年一遇的特大暴雨,承包人在2003年10月20日将索赔报告直接提交业主,要求业主给予5天的工期补偿和相关费用10万元。
(2)某砼挡墙工程,是该工程项目的关键线路上的工作,承包商为保证工期不受到影响,在该挡墙开工报告中,计划在夜间加班进行砼浇筑,该报告得到了监理工程师的批准,但在施工过程中,现场居民因承包商在夜间进行砼浇筑影响人们生活休息,阻止承包商在夜间施工,致使该挡墙未能按批准的计划工期完工,并将影响整个工程的工期推迟4天完成。承包商在合同规定的时限内立即向监理工程师提交了索赔意向书,要求在工期上给予4天的补偿和相关费用补偿4万元。
问题:
针对上述两事件,该承包商提出的索赔要求是否成立,为什么?
[问答题]某高速公路项目,施工合同采用国内招标文件范本,合同规定发生索赔事件时,承包商应在该索赔事件首次发生的21天之内将其索赔意向书提交监理工程师,业主委托监
[问答题][背景材料]某高速公路项目,施工合同采用<公路工程标准施工招标文件》合同条款。合同条款规定发生索赔事件时,承包人应在该索赔事件发生后的28天之内将其索
[多选题]公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有()。A.交监理工程师解决B.友好协商C.通过双方的上级主管进行调解D.通过争端解决委员会解决E.提交
[多选题] 公路工程国内招标文件范本规定的合同争端处理方式有()。A . 交监理工程师解决B .友好协商C .通过双方的上级主管进行调解D .通过争端解决委员会解决E .提交仲裁F .诉讼
[主观题]某公路改建项目合同文件采用国内招标文件范本。该工程合同工程量清单中圬工挡土墙基础的单价是170元/m3,而文字大写却是:每立方米壹仟柒佰元整。该承包人在投标书中对该圬工挡土墙基础的报价是:每立方米壹佰柒拾元整。试问:对该圬工挡土墙基础支付时,按合同文件应该采用的单价是多少?为什么?
[单选题]《公路工程国内招标文件范本》中53.1款规定承包人应当在索赔事件发生之日起()天内,向监理工程师提出索赔意向通知。A .10天B .30天C .20天D .21天
[多选题]交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为()。A.投标人的资格要足够B.投标文件对招标文件做出了全面的响应C.评标价最低D.合
[多选题] 交通部《公路工程国内招标文件范本》规定的合同授予标准可以归纳成为()。A .投标人的资格要足够B .投标文件对招标文件做出了全面的响应C .评标价最低D .合理低标价
[多选题]《公路工程国内招标文件范本》规定,工程承包合同中,解决合同争议的途径和方式有()。A.对合同进行公证B.提交工程师处理C.仲裁或诉讼D.当事人友好协商
[多选题]根据《公路工程国内招标文件范本》的规定,办理保险时以合同双方名义办理的保险有()。A.工程一切险B.货物运输险C.监理人员意外伤害险D.承包人人员意外