在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是（）。

[单选题]监理人有权处理的费用索赔是承包人（）。A.依据合同条款提出的索赔B.依据其他法律文书提出的索赔C.提出的道义索赔D.对分包人的违约索赔

[多选题]监理人对承包人施工索赔的处理结果，承包人（）。A.必须执行B.可以不接受C.可以接受D.可以要求监理人重新考虑E.可以依据合同提交仲裁

[多选题]在施工过程中，（）引起承包人费用增加，可向发包人提出索赔。A.不可预见的施工现场条件的变化B.施工机械的故障C.国家政策法规的变化D.发包人原因的工程

[多选题]在施工过程中，允许承包人既可索赔工期又可索赔费用的原因有（　）。A.特殊恶劣气候造成停工B.发包人提供的材料不符合合同要求C.发包人提供的资料错误导致

[多选题]在施工过程中，承包人提出工期索赔原因有（）。A.监理工程师下达变更指令而导致工程量增加B.承包人采用的施工方案存在缺陷C.监理工程师未按时提供图纸D.

[多选题]施工过程中发生了如下（）情况，承包人可提出工期索赔。A.业主违约B.合同文件出错C.不利的自然条件D.物价上涨E.政策、法规变化

[多选题] 施工过程中发生了如下（）情况，承包人可提出工期索赔。A .业主违约B .合同文件出错C .不利的自然条件D .物价上涨E .政策、法规变化

[多选题]当承包人提出索赔后，监理人可以对索赔提出质疑的情况包括（）。A.承包人没有采取适当措施减少损失的部分B.发包人和承包人共同负有责任，责任未划分的部分C

[单选题]某路基工程在施工过程中，某天下午天下小雨，为了保证施工质量，监理人下达暂时停工的指令，结果工程停工一天，承包人就此停工增加的费用和工期延误提出索赔要求

[单选题]根据《标准施工招标文件》，在施工过程中发生( )情况，承包人只可以索赔工期A.发包人要求提前竣工B.异常恶劣的气候条件导致工期延误C.不可抗力D.发包